Die FAIR GmbH hat im Rahmen eines internationalen Forschungsvorhabens mit der Errichtung eines neuen Beschleunigerkomplexes "FAIR" (Facility for Antiproton and Ion Research) - nachfolgend "FAIR" bezeichnet - mit Anbindung an die vorhandene GSI-Beschleunigeranlage begonnen. Gegenstand der Ausschreibung sind die Ausarbeitung, die Ausschreibung und Vergabe der Verschlussarbeiten von

brandschutztechnischen Konstruktionen, die Bauüberwachung Brandschutz, die Fachbauleitung Brandschutz und Objektbetreuung (optional) für die Anlagenbereiche Nord und Süd sowie der Anlagenbereich West (optional). Die Leistungen werden vor Ort bei FAIR in Darmstadt erbracht.

Östlich der vorhandenen GSI-Forschungsanlage (GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung) soll der neue Beschleunigerkomplex der nächsten Generation, FAIR (Facility for Antiproton and Ion Research), entstehen. Dieser besteht im Endzustand aus zwei unterirdischen supraleitenden Beschleunigerringen mit jeweils einem Umfang von ca. 1.100 m und daran angeschlossenen funktional und baulich miteinander verbundenen unter- und oberirdischen Anlagenteilen (Beschleuniger- und Experimentierbauwerke, Betriebs- und Versorgungsbauwerke) sowie damit zusammenhängenden verschiedenen Transferstrecken und Speicherringen. Der Strahlenschutz sowie die Komplexität und Vielfalt der Anlage stellen besondere Anforderungen an Planung und Realisierung der Gesamtmaßnahme dar. Das umbaute Volumen für die modularisierte Startversion (einschl. des Beschleunigerrings) beläuft sich nach derzeitigem Kenntnisstand auf rund 1.050.000 m³ (BRI), die Brutto-Geschossfläche auf ca. 135.000 m² und teilt sich in drei Anlagenbereiche auf. Anlagenbereich Nord, Süd und West. Die baurechtliche Genehmigung liegt vor. Die Auflagen nach Hessischer Bauordnung und aus weiteren Einzelverfahren nach Landesrecht und Bundesrecht (z.B. für den Strahlenschutz) sind zu erfüllen. Die Planung und Ausführung hat nach den aktuellen in Deutschland geltenden Normen, Richtlinien und Vorschriften zu erfolgen. Das Projekt wird im Bereich des Brandschutzes zurzeit von drei Brandschutzsachverständigen Büros in den verschiedenen Phasen des Projektes begleitet. Hierbei handelt es sich um den Brandschutzkonzeptersteller, den Brandschützer während der Bauzeit sowie um einen Prüfsachverständigen für brandschutztechnische Beratungsleistungen, mit denen sich der Auftragnehmer zu koordinieren hat. Im Projekt FAIR besteht eine besondere Notwendigkeit der Gewährleistung einer reibungslosen Umsetzung des baulichen Brandschutzes aufgrund der Komplexität und der Größe der Baumaßnahme. Die notwendig gewordenen Leistungen umfassen mehrere Leistungsbereiche. Es sind zum einen für die Ausführung aller im Projekt befindlichen Brandschottungen (derzeit ca. 20.000 Brandschotts) Leistungen im Bereich der Planung-/Koordinationsleistung für eine Ausarbeitung von Leistungsverzeichnissen, Begleitung der Ausschreibung sowie Vergabe zur Realisierung und Überwachung der ausführenden Leistungen notwendig geworden. Zum anderen ergibt sich u. a. zur Qualitätssicherung das Erfordernis einer Bauüberwachung Brandschutz. Weiterhin ist eine Bauüberwachung für Brandschutz sowie eine Fachbauleitung Brandschutz zur Qualitätssicherung des Projektes erforderlich. Die Baugenehmigung sieht die Beauftragung eines Fachbauleiters Brandschutz für den vorbeugenden Brandschutz vor sowie die baubegleitende Betreuung des Vorhabens inkl. Ausstellung einer Konformitätsbescheinigung, in dem die mängelfreie Umsetzung des Brandschutzkonzeptes zu bestätigen ist. Seitens Auftraggeber wird ein qualifizierter Prüfsachverständiger für Brandschutz in Hessen oder gelichwertig im Sinne des § 66 (3) MBO i.V.m. § 9 (1) HPPVO erwartet. Diese bauüberwachenden Leistungen führen mithin in die Objektbetreuung, welche für den Gesamterfolg des Projektes gesehen wird. Diese Leistungen werden optional beschrieben und aufgeführt. Räumlicher Gegenstandsbereich dieses Vertrages sind die Leistungen bezogen auf die Anlagenbereiche Nord und Anlagenbereich Süd, wovon die Optionsgebäude D0715A (G020), H0209A (G007), H0417A (G009), G0418A (T108) und H0307A (T106) im Anlagenbereich West zunächst ausgenommen und für den Auftraggeber optional insgesamt oder teilweise frei abrufbar sind. Der Auftragnehmer hat die Aufgabe, auf bauablauf-beeinflussende Punkte hinzuweisen und diese ggf. zu bearbeiten. Die Leistungen haben in enger Abstimmung mit dem Bauherrn und den projektbeteiligten Planern und Firmen zu erfolgen. Ort der Leistungserbringung ist das FAIR-Gelände in Darmstadt. Alle im Leistungszeitraum notwendigen Abstimmungs- und Arbeitsgespräche sowie Ortstermine mit dem Auftraggeber, Behörden, Planungsbeteiligten und ausführenden Firmen sind im Leistungsumfang enthalten und kalkulatorisch zu berücksichtigen. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, für die vertragsgegenständlichen Objekte zur Erzielung des von ihm aufgrund des Vertrages geschuldeten Werkerfolges die beschriebenen Leistungsschritte zu erbringen. Die Ergebnisse aller Leistungen sind dem Auftraggeber übersichtlich geordnet gem. Leistungsbild und Vertrag schriftlich zusammengefasst zu übergeben. Die Zusammenfassung ist so aufzustellen, dass dem Auftraggeber und dritten Projektbeteiligten eine zweifelsfreie Beurteilung aller Teile möglich ist. Darüber hinaus erforderliche Unterlagen sind dem Auftraggeber auf Verlangen in der notwendigen Anzahl in Papierform zur Verfügung zu stellen. Im Einzelnen wird hinsichtlich des Leistungs- und Vertragsumfangs auf die beigefügten Vergabeunterlagen verwiesen. Leistungsbeginn ist unmittelbar nach Zuschlagserteilung.